Аккредитованный удостоверяющий центр
▼ Выберите ваш город ▼
Центр Выдачи
Электронных Подписей

Типовые договора

Договор подряда

На данной странице отображены список типовых договоров и актов рубрики: Договор подряда.
Договор подряда — договор, по которому одна сторона (подрядчик) обязуется выполнить по заданию другой стороны (заказчика) определенную работу и сдать ее результат заказчику, а заказчик обязуется принять результат работы и оплатить его. Договор подряда заключается на изготовление или переработку (обработку) вещи либо на выполнение другой работы с передачей ее результата заказчику..
Для того, чтобы распечатать нужный образец договора, выберите его и нажмите на ссылку "распечатать".

Соглашение об отступном

                          СОГЛАШЕНИЕ ОБ ОТСТУПНОМ
                                      
    гор. ________________                    "___" _________ 200___ г.
		                                         
        ОАО "Парус"  в  лице  Генерального  директора  Н. К.  Маллина,
    действующего на основании Устава общества,  именуемое в дальнейшем
    "Кредитор" и ООО "Два  К "Электрик" в лице  Генерального директора
    Н.  Н.  Малышева,  действующего  на   основании  Устава  общества,
    именуемое  в  дальнейшем  "Должник",  руководствуясь  ст.  409  ГК
    Российской Федерации, другими актами действующего на территории РФ
    законодательства, заключили настоящее соглашение о нижеследующем:
        1. Кредитор согласен  на передачу ему  Должником 200 пылесосов
    "Сименс" взамен уплаты денежных средств в сумме______руб., которые
    Должник должен был  уплатить Кредитору за  оказанные ему  услуги в
    соответствии с Договором подряда N 142 от 10 марта 1995 г.
        2. Должник своим транспортом доставляет Кредитору упомянутые в
    п. 1 настоящего Соглашения пылесосы не позднее 17 мая 1995 г.
        3. Кредитор  обеспечивает  приемку пылесосов  по  количеству и
    качеству в порядке, установленном действующим законодательством.
        4. Пылесосы, упомянутые  в п. 1  настоящего Соглашения, должны
    быть. упакованы в ненарушенной упаковке  изготовителя, должны быть
    обеспечены сертификатами, инструкциями  об их  эксплуатации, иными
    документами,  обычно  передаваемыми  Должником   третьим  лицам  -
    покупателям пылесосов.
        5. Кредитор и  Должник оформляют в  установленном порядке акты
    приемки пылесосов по количеству и качеству.
        6. Кредитор  выдает  Должнику расписку  о  том, что  пылесосы,
    упомянутые в  п. 1  настоящего Соглашения,  приняты от  Должника в
    качестве отступного. Расписка является  доказательством исполнения
    Должником его обязательства по Договору подряда N  142 от 10 марта
    1995 г.
        7. Исполнение  сторонами настоящего  Соглашения  означает, что
    обязательства, предусмотренные Договором  N 142  от 10  марта 1995
    г., считаются прекращенными.
        8. Другие условия_____________________________________________
        9. Во  всем остальном  стороны руководствуются  действующим на
    территории РФ законодательством.
        10. Настоящее Соглашение составлено в______ экз. Все они имеют
        одинаковую силу.

              ЮРИДИЧЕСКИЕ АДРЕСА, РЕКВИЗИТЫ И ПОДПИСИ СТОРОН
    __________________________________________________________________
    __________________________________________________________________
    __________________________________________________________________
    __________________________________________________________________
         
  

Протокол прибытия

		                  Приложение No. 3 к Контракту № _______
   
                             ПРОТОКОЛ ПРИБЫТИЯ
   
        ________________________________________________________________,
                          (название компании)
   
   Россия, именуемая в дальнейшем "____________________________________",
   с одной стороны, и __________________________________________________,
                                      (название компании)
   
   в г. __________________, _____________________, именуемая в дальнейшем
                               (название страны)
   
   "Исполнитель", с   другой   стороны,   составили   этот  документ  для
   подтверждения того, что, в соответствии с Контрактом No. ______, судно
   No. _______, заводской No. __________ прибыло (день) ______________ на
   верфь Исполнителя для производства Работ согласно Контракту No. _____.
   
   Подписано в г. ___________________, "__"_____________ 20__ г.
   
        За Заказчика:                                  За Исполнителя:
   
   Капитан судна _______________________           ______________________
   Старший механик судна _______________           ______________________

  

Протокол изменений работ

		                 Приложение № 2 к Контракту № ________
   
                          ПРОТОКОЛ ИЗМЕНЕНИЙ РАБОТ
   
   ______________________________________, Россия, именуемая в дальнейшем
         (название компании)
   
   "Заказчик", с одной стороны, и ______________________________________,
                                            (название компании)
   
   _____________________, именуемая в дальнейшем "Исполнитель",  с другой
    (название страны)
   
   стороны, согласились на Дополнение к Контракту № __________________,
   датированное ___________________, как следует ниже:
   
                           1. ПРЕДЕЛЫ ДОПОЛНЕНИЯ
   
        Исполнитель и Заказчик согласились отметить работу  на  судне,  в
   количестве  на  сумму,  указанную  в  Приложении № _________ данного
   Дополнения, со стоимостью Dfl. __________.
        В то же самое время Заказчик поместил и Исполнитель принял заказы
   на дополнительные работы на судне в количестве на сумму,  указанных  в
   Приложениях № _____________ этого Дополнения,  со  стоимостью:  Dfl.
   _____________________________________________________________________.
   
                                  2. ЦЕНА
   
        Стоимость  ремонта   на   судне  таким   образом  увеличивается \n   сокращается  на:  Dfl.  ___________,  и  окончательная  цена Контракта
   становится: Dfl. _____________.
   
                            3. ПРОДОЛЖИТЕЛЬНОСТЬ
   
        В связи с изменением  работы  как  это  обусловлено  выше  и  вне
   исходных   возможностей   Контракта   было  согласовано   увеличение \n   уменьшение продолжительности работ на _________дней.
   
                               4. ПРИЛОЖЕНИЯ
   
        Приложения №  ____________ составляют неотъемлемую часть  этого
   Дополнения.
        Приложение № _____ на ________________________.
        Приложение № _____ на ________________________.
   
        Подписано в _________________, "____"__________________ 20__ г.
   
        За Заказчика:                                  За Исполнителя:
   _________________________                     ________________________
   _________________________                     ________________________

  

Протокол завершения работы (приложение к контракту на модернизацию, переоборудование судна)

		                  Приложение № 4 к Контракту № _______
   
                         ПРОТОКОЛ ЗАВЕРШЕНИЯ РАБОТЫ
   
   
        ________________________________________________________________,
                            (название компании)
   
   Россия, именуемая в дальнейшем "___________________", с одной стороны,
   и ___________________________________________________, в г. _________,
                (название компании)
   
   _____________________________, именуемая в дальнейшем "Исполнитель", с
       (название страны)
   
   другой стороны, составили этот документ для подтверждения того, что, в
   соответствии с Контрактом № _______, Исполнитель завершил и Заказчик
   принял Работу по судну № _______, заводской № _________.
   
   Подписано в г. _____________________, ________________
   
        За Заказчика:                                 За Исполнителя:
   
   Капитан судна __________________________     _________________________
   
   Старший механик судна __________________     _________________________

  

Приемо-сдаточный акт по договору подряда

г.__________________                                 "____"_______20___г.

     Во исполнение договора подряда (трудового соглашения), заключенного
"___"_________20___г., Подрядчик сдает, а Заказчик в лице _______________
(должность, Ф.И.О.)  принимает  следующие  работы  (услуги,  продукцию):
________________________________________________________________________
     1.  Качество   работы  (продукции,   услуг)  проверено  полномочным
представителем  Заказчика   в  присутствии  Подрядчика  и  соответствует
требованиям  ___________________________________________________________
(договора, технических условий, стандарта и пр.)
     2. Согласно представленным ________________________________________
(наименование финансовых документов, их реквизиты) расходы Подрядчика на
_______________________________________ составляют _____________________
рублей, которые Заказчик обязуется оплатить.
     3. Выполненные  Подрядчиком работы  оформлены надлежащим  образом и
приняты полностью (комплектно).
     4. За выполненную работу Заказчик устанавливает надбавку (скидку) в
размере ____________________  руб. за __________________________________
по сравнению с суммой, установленной в договоре подряда.
     5. Заказчик  оплачивает выполненные  Подрядчиком  работы  с  учетом
надбавки (скидки) в размере _______________________________________ руб.
______________________________________________________ (сумма прописью).

Сдал:                              Принял:
___________________                ____________________________
подпись Подрядчика                 подпись представителя Заказчика

                    УТВЕРЖДАЮ
     Руководитель предприятия Заказчика _______________________________ 

                                        "___"______20___г.

Контракт на модернизацию, переоборудование судна

		                           Контракт № ________
   
   г. _______________                           "___"____________ 20__ г.
   
   
        Компания "________________________", организованная и действующая
                    (название компании)
   
   согласно законам России, с зарегистрированным офисом в _______________
   _______________________________________ Россия, именуемой в дальнейшем
   "Заказчик", в лице __________________________________________________,
                                 (должность, Ф.И.О.)
   
   действующего на основании ___________________________ с одной стороны,
                              (Устава, Положения и т.д.)
   
   и Компания "__________________", организованная и действующая согласно
               (название компании)
   
   законам ______________________________, с  зарегистрированным офисом в
                  (название страны)
   
   _____________________________________________ именуемая  в  дальнейшем
   "Исполнитель", в лице _____________________________,  действующего  на
                             (должность, Ф.И.О.)
   
   основании _________________________________ с другой стороны заключили
                (Устава, Положения и т.д.)
   
   контракт о нижеследующем:
   
                            I. Предмет Контракта
   
        1. Заказчик   передает,   а   Исполнитель   принимает   заказ  на
   модернизацию/переоборудование судна "__________________", построенного
   на ___________________ Судостроительном  заводе  под Заводским номером
   __________, именуемое в дальнейшем "Судно". Исполнитель берет на  себя
   обязательство выполнить модернизацию и переоборудование,  в дальнейшем
   называемое "Работа",  своей собственной силой, своими субподрядчиками,
   своими  материалами  и  средствами  обслуживания,  в полном объеме и в
   соответствии  с  Техническими  требованиями,   которые   приложены   к
   настоящему  Контракту  (Приложение  1) и которые являются неотъемлемой
   частью настоящего Контракта.
   
                      II. Вступление в силу Контракта
   
        2. Датой вступления в силу настоящего Контракта  считается  дата,
   когда выполнены следующие условия:
        а) Контракт  заверен  имеющими  силу  подписями   Исполнителя   и
   Заказчика;
        в) Кредитное  соглашение  согласно  Статье  9   этого   Контракта
   вступило в силу;
        с) получены все разрешения,  согласия, лицензии или одобрения, по
   мере надобности, требуемые в соответствии законами _________________;
        д) Исполнитель получил 1-ый взнос согласно  Статье  6  настоящего
   Контракта.
   
                     III. Технические условия Контракта
   
        3. Работа  должна  быть  выполнена  в соответствии с Техническими
   требованиями.
        4. Работа  должна  быть  выполнена  в  соответствии  с  правилами
   Российского Регистра  и  при  наблюдении  инспектора  или  инспекторов
   Регистра судоходства __________________________________.
                              (название судоходства)
   
                           IV. Договорная цена
   
        5. Цена Работы составляет ___________________________  - за судно
                                        (сумма цифрами)
   
   (___________________________________________________________________),
                              (сумма прописью)
   
   которая рассматривается   как   стоимость   Работы,   выполненной    в
   соответствии с Техническими требованиями.
        В цену включаются:
        Расходы, связанные  с буксировкой/лоцманской  проводкой судна в и
   вне верфи Исполнителя,  включая  постановку  в  сухой  док,  швартовые
   операции,  сдаточные испытания и другие расходы,  согласно Техническим
   требованиям.
        В цену не включаются:
        Расходы, связанные  с  обеспечением   безопасности   судна,   его
   обслуживанием, а также расходы по обеспечению надзора за Работами.
   
                            V. Условия Оплаты
   
        6. Оплата  производится  Заказчиком  в  соответствии  с настоящим
   Контрактом в ______________________. Суммы в счет уплаты по настоящему
                  (название валюты)
   
   Контракту переводятся на банковский счет Исполнителя в банк __________
   ___________________________________, номер счета ____________________,
   (название и местонахождение банка)
   
   по  следующей схеме:
        - ____% на дату вступления в силу настоящего Контракта,
        - ____%   два   месяца   спустя   после   завершения  инженерного
   проектирования,
        - ____% на дату прибытия судна,
        - ____% на дату завершения работ.
   
        Любая сумма,  подлежащая оплате  Исполнителю  в  силу  настоящего
   Контракта,  должна  быть  оплачена в соответствующие сроки,  указанные
   выше, без каких-либо издержек для Исполнителя.
        Заказчик не    имеет    права   приостанавливать   оплату   иили
   компенсировать  потери   в   результате   предъявления   иска   против
   Исполнителя.
        7. Любая задержка  оплаты  Исполнителю  автоматически  продлевает
   Дату Завершения работ на период, равный периоду задержки оплаты.
   
                    VI. Финансирование и гарантия оплаты
   
        8. Исполнитель  будет  принимать участие и поддерживать Заказчика
   по обеспечению финансирования согласно Статье 9 настоящего Контракта.
        9. Не отказываясь от обязательств Заказчика по оплате Исполнителю
   договорной суммы,  а также всех  расходов  и  компенсаций,  подлежащих
   оплате   согласно   настоящему   Контракту,   платежи  до  __________%
   договорной цены будут финансироваться посредством СЕПОЛИЗ  через  Банк
   _________________________________, причем сроки и условия определяются
   посредством кредитного соглашения,  которое заключено или должно  быть
   заключено   между   Банком  ___________________________,  Кредитор,  и
   Заказчиком, Заемщик ("КРЕДИТНОЕ СОГЛАШЕНИЕ").
        В соответствии  с  КРЕДИТНЫМ  СОГЛАШЕНИЕМ Банк __________________
   как  Кредитор  будет  уполномочен  и  обязан  безотзывно   производить
   платежи,   согласно  Статье  6  настоящего  Контракта,  путем  авансов
   Исполнителю после представления необходимых документов в  соответствии
   с   требованиями  настоящего  Контракта.  Оплаты,  согласно  Статье  6
   настоящего  Контракта,  должны  быть  покрыты  без  всяких  условий  и
   безотзывно банковской гарантией.
        10. Заказчик воздерживается от предоставления третьим лицам любой
   проектной информации,  финансовой, технической, а также экономической,
   без письменного согласия Исполнителя  в  течение  6-месячного  периода
   после  подписания  Контракта.  Если  Заказчик  не  сумел выполнить это
   требование,  то Заказчик должен компенсировать ущерб путем оплаты  USD
   _________________________ -  сумма,  которая  немедленно причитается и
   подлежит оплате при нарушении.
   
                       VII. Продолжительность Работы
   
        11. Период  для  завершения  Работы  должен  быть  установлен   в
   _______________   календарных  дней  от  даты  приобретения  судна  на
   судоверфь Исполнителя,  при  условии,  что  Заказчик  должным  образом
   исполнит   свои   Обязательства  согласно  настоящего  Контракта,  как
   например, но не ограничиваясь этим:
        1) своевременный   приход   Судна   на   верфь  Исполнителя,  как
   предусмотрено в настоящем Контракте и  в  Технических  требованиях,  в
   чистом  и дегазованном виде и во всех отношениях готового к проведению
   Работ,
        2) своевременная и правильная постановка оборудования, материалов
   и информации Исполнителю как предусмотрено в Технических требованиях,
        3)  своевременная и правильная оплата Договорной Цены.
        В случае изменений согласно Статье 20 настоящего Контракта,  Дата
   Завершения будет изменяться соответственно.
        12. Прибытие судов должно быть засвидетельствовано в соответствии
   с Протоколом Прибытия ( Приложение 3 ).
        Владелец должен  доставлять   суда   на   верфь   Исполнителя   в
   соответствии со следующим расписанием:
        _____ месяца после вступления в силу Контракта,  при  этом  судно
   приходит  за  _________  дней до начала Работы для проектно-инженерных
   работ как обусловлено Статьей 21 настоящего Контракта.
        13. После  успешного  завершения Работы,  после исправления любых
   найденных  дефектов,  представители  Заказчика  и  Исполнителя  должны
   составить  Протокол  Завершения  согласно  Приложения  4  к настоящему
   Контракту.
   
                                 VIII Штраф
   
        14. В случае,  если указанный в статье VII  настоящего  Контракта
   срок   завершения   Работы  будет  нарушен,  кроме  случаев  вызванных
   обстоятельствами форс мажорного характера, Исполнитель Обязан уплатить
   Заказчику  штраф в размере Dfl. ____________ - за каждый день задержки
   завершения Работы, начиная с первого дня задержки. Общий размер штрафа
   не должен  превышать  ___%  от  стоимости  работ одного судна согласно
   Статье 5 настоящего Контракта.
        15. Штраф  не  подлежит  увеличению  или уменьшению в арбитражном
   порядке.
   
                         IX. Наблюдение за работами
   
        16. Для своевременного решения технических вопросов, наблюдения и
   контроля за ходом и качеством Работы, а также для участия в проводимых
   испытаниях,   Заказчик   должен   разместить   своих    уполномоченных
   представителей на Верфи Исполнителя.
        17. Представители Заказчика имеют право  отказываться  от  приема
   тех  деталей,  материалов  и работ,  которые не соответствуют условиям
   Контракта, положениям и/или условиям Технических требований.
        18. Исполнитель  обязан выполнить без дополнительной оплаты и без
   любого  продления  времени  Работы,  все   требования   представителей
   Заказчика  по  исправлению  любых  дефектов и недостатков в результате
   несовершенной работы  или  использования  нестандартных  материалов  и
   материалов, которые не удовлетворяют Техническим требованиям.
   
                         X. Изменение объемов работ
   
        19. Заказчик  имеет  право аннулировать часть позиций Технических
   требований и также увеличить или сократить объем Работ.
        20. Если    Исполнитель   требует   дополнительные   работы,   не
   предусмотренные в Технических требованиях,  то стоимость такой  работы
   должна  быть  оформлена  в  соответствии с Протоколом Изменений Работ,
   Приложение 2  настоящего  Контракта,  до  принятия  изменений  работ.
   Упомянутое  Приложение 2  должно сопровождаться списком дополнительных
   работ  и  упущений.   Исполнитель   должен   иметь   право   требовать
   дополнительного времени,  необходимого для окончания Работ, если объем
   Работ или поставки необходимого оборудования для дополнительных работ,
   указывают    на    необходимость    дополнительного   времени.   Такое
   дополнительное  время  должно  быть  взаимно  согласовано,  и   должно
   официально  регистрироваться  в  параграфе  3 Приложения 2  настоящего
   Контракта.
        21. После  подписания  настоящего  Контракта  Исполнитель  должен
   выполнить  инженерное  проектирование  в  соответствии  с  Техническим
   Контрактом  между  ___________________________________________________
                                    (название компании)
   
   и ________________________________ от "____"_________________ 20__ г.,
         (название компании)
   
   Приложением   5   настоящего    Контракта.    Результат    инженерного
   проектирования должен быть представлен Заказчику для одобрения.
        22. Окончательные  Технические требования должны быть согласованы
   между Заказчиком и Исполнителем.  Если в  течение ______ недель  после
   представления   детального   инженерного  проектирования  Заказчик  не
   сделает замечаний и/или комментарий, то результат этого проектирования
   должен считаться одобренным Заказчиком. Заказчик будет содействовать и
   поддерживать    Исполнителя    таким    образом,    чтобы    завершить
   проектно-инженерные  работы  в  течение _____ месяцев после их начала.
   Изменения цены и периода завершения  работ  в  результате  инженерного
   проектирования рассматривается в Статье 20 настоящего Контракта.
   
                               XI. Испытания
   
        22. Для   проверки  качества  выполненной  Работы,  и  также  для
   получения  свидетельства  Регистра,  Исполнитель   проводит   согласно
   Техническим  требованиям  испытания  и проверки по согласованной между
   сторонами  программе,   при   участии   представителей   Заказчика   и
   инспекторов Регистра.
        23. Исполнитель уведомляет Заказчика (не позже чем за один  день)
   о  времени  начала  испытания или проб.  Результаты испытаний и данные
   измерений должны быть включены в Протокол  Испытаний, ___(_____) копии
   которого должны храниться на борту судна.
   
                  XII. Риск, ответственность и страхование
   
        24. Исполнитель должен, пока судно находится на верфи Исполнителя
   до завершения Работ, застраховаться и получить страхование переходного
   риска, которое покрывает следующее:
        Работа, которая  включает,  но  не   ограничивается   этим,   все
   имущество,  предназначенное  для  производства  Работ,  иили судно со
   всеми   материалами,   машинами,    оборудованием,    полуфабрикатами,
   проводимыми работами,  чертежами,  планами, техническими требованиями,
   образцами  для  производства  переоборудования,  независимо  от  того,
   находятся ли они на верфи Исполнителя или на территории поставщика или
   субподрядчика или на пути  к  этим  местам.  Страхование  должно  быть
   принято на общих основаниях с учетом переоборудования судов. Владельцы
   должны на всю продолжительность  настоящего  Контракта  до  завершения
   Работы,  или  до  отхода  из  Верфи  Исполнителя,  что  будет  раньше,
   застраховаться  и  получить   страховой   полис,   который   покрывает
   следующее:
        - Корпус,  машины, ученики Судна.
        - Риск , связанный с защитой и гарантией от убытков Судна.
        Заказчик должен быть уверен,  что участвующие страховые  компании
   не  будут  предъявлять  иск Исполнителю,  поставщикам и субподрядчикам
   Исполнителя.
        25. Все   агенты   Заказчика,   экипаж,  служащие,  обслуживающий
   персонал,  представители  Заказчика,  поставщики иили  субподрядчики,
   находятся  на  Судне  иили  на  верфи Исполнителя на собственный риск
   Заказчика и за счет Заказчика.
        26. Заказчик  должен  строго  соблюдать  и  твердо придерживаться
   законов и инструкций,  выпущенных властями иили Исполнителем, включая
   (но   не   ограничиваясь   этим)   законы  и  инструкции  относительно
   безопасности и охраны окружающей среды, применимых в _________________
                                                        (название страны)
   
   иили на Верфи Исполнителя.
        27. Заказчик  должен  быть  уверен,  что  его   агенты,   экипаж,
   служащие,  обслуживающий  персонал,  представители,  поставщики  иили
   подрядчики,  иные чем Исполнитель и его субподрядчики,  должны  строго
   соблюдать  и  твердо  придерживаться законов и инструкций,  выпущенных
   властями и или  Исполнителем,  включая  (но  не  ограничиваясь  этим)
   законы  и  инструкции  относительно  безопасности  и охраны окружающей
   среды, применимых в ______________________ иили на верфи Исполнителя.
        28. Заказчик  должен возмещать убытки и не подвергать Исполнителя
   опасностям нанесения любых потерь  иили  повреждений,  которые  могут
   быть приписаны агентам Исполнителя,  экипажу, служащим, обслуживающему
   персоналу,  представителям,  поставщикам иили подрядчикам,  иным  чем
   Исполнитель   и  его  субподрядчиков,  на  время  действия  настоящего
   Контракта.
        29. Судно должно находиться и оставаться на риск, ответственность
   и счет Заказчика в течение всего периода независимо от того, находится
   ли  оно  на  верфи  Исполнителя  или нет.  Судно должно находиться под
   командой Заказчика и его Капитана.  Заказчик должен  обеспечить  Судно
   экипажем  иили  оборудованием  для  обеспечения оперативности судна и
   исключения  нанесения  ущерба  судну  в  течение  действия  настоящего
   Контракта   до   завершения  Работы  или  до  отхода  Судна  из  верфи
   Исполнителя, в зависимости от того, что позже.
        30. Исполнитель   не   несет   ответственность  за  потери  иили
   повреждения,  за исключением случаев, если Исполнитель причиняет ущерб
   иили  повреждает  умышленно  или по крайней небрежности.  В настоящем
   Контракте   небрежность   или   умышленность   Исполнителя    означает
   небрежность  или  намерение  работников  Исполнителя иили руководящих
   должностных лиц, отождествленных с Исполнителем.
        31. Ни  в  коем случае Исполнитель не будет нести ответственность
   за любую физическую иили  не  физическую  потерю  иили  повреждение,
   включая (но не ограничиваясь этим) потерю дохода, потерю Контракта или
   потерю времени при управлении судном,  как бы они не возникли, в связи
   с  любыми  ошибками  в  Проекте  Исполнителя  иили  материалами иили
   квалификацией.
        32. Во   всех   случаях,   в  которых  Исполнитель,  несмотря  на
   предыдущее  условие  (Статья  31),   обязан   оплатить   убытки,   эта
   ответственность  не  должна  превышать ____% от  стоимости выполненной
   работы,  как следствие которой или в  связи  с  которой  было  вызвано
   повреждение или сумма Dfl. __________________________________________.
        33. Заказчик должен обеспечить безопасность и  возместить  убытки
   Исполнителю,     агентам,    служащим,    обслуживающему    персоналу,
   представителям,  поставщикам  иили  субподрядчикам  Исполнителя   при
   предъявлении  любого  иска  третьим  лицом,  включая  агентов команду,
   служащих,  обслуживающий персонал,  представителей,  поставщиков иили
   субподрядчиков   Заказчика,   в   связи   с  исполнением  Исполнителем
   настоящего Контракта, в случае ив пределах, когда такой иск отличается
   иили  превышает  ответственность Исполнителя по отношению к Заказчику
   как предусмотрено в настоящем Контракте.
   
                               XIII. Гарантия
   
        34. Гарантийный  срок  на  Работы  устанавливается  в ___________
   месяцев на ремонтируемые узлы,  детали и материалы,  и _______________
   месяцев  на  новое  установленное  оборудование  и  материалы  с  даты
   подписания Протокола о завершении работ.
        35. Если в течение гарантийного срока  и  при  нормальном  режиме
   эксплуатации  будут  обнаружены  дефекты,  которые являются следствием
   недостаточного  качества  работ  или  плохого  качества  материала   и
   оборудования,  Исполнитель обязан,  за свой счет и независимо от того,
   могли ли  бы  такие  дефекты  быть  установлены  во  время  испытания,
   исправить упомянутые дефекты, или заменять дефектное оборудование.
        36. Ответственность  под   гарантией   должна   быть   ограничена
   затратами,  как  если  бы  ремонт  или  замены были выполнены на верфи
   Исполнителя.
   
                               XIV. Арбитраж
   
        37. Все  споры  и  разногласия,  которые  могут   возникнуть   по
   настоящему  Контракту  или  в  связи  с  ним,  подлежат рассмотрению в
   Арбитраж в ___________________, в соответствии с правилами __________.
   
                             XV. Общие Условия
   
        38. Ни Исполнитель,  ни Заказчик не вправе передавать  исполнение
   этого Контракта третьему лицу без письменного на то согласия.
        39. Исполнителю   разрешается   привлекать   субподрядчиков   при
   выполнении  настоящего Контракта,  и Исполнитель несет ответственность
   за качество выполненной работы и за качество материалов,  поставляемых
   этими   субподрядчиками,  а  также  за  соблюдение  сроков  и  условий
   настоящего Контракта.
        40. После  подписания  настоящего  Контракта  вся  предшествующая
   переписка и переговоры по вопросу настоящего Контракта теряют законную
   силу, кроме случаев, специально оговоренных в настоящем Контракте.
        41. В случае,  если  тексты  настоящего  Контракта  и  Приложений
   различаются, то текст настоящего Контракта преобладает. В случае, если
   английская и русская версии текстов настоящего Контракта и  Приложений
   различаются, то английская версия настоящего Контракта преобладает.
        42. Всякие изменения и дополнения к  настоящему  Контракту  имеют
   силу  только  в  письменной  форме  и  подписанные  надлежащим образом
   уполномоченными на то представителями.
   
                                 XVI. Закон
   
        43. Настоящий Контракт  должен  считаться  заключенным  и  должен
   управляться   и   должен   быть   рассмотрен  и  интерпретироваться  в
   соответствии с законами __________________________.
                               (название страны)
   
                      XVII. Юридические адреса сторон
   
        Заказчик: _______________________________________________________
   ______________________________________________________________________
   ______________________________________________________________________
   
        Исполнитель: ____________________________________________________
   ______________________________________________________________________
   ______________________________________________________________________
   
        Приложения:
        1. Технические требования, состоящие из _____________ страниц, на
   английском и русском языках.
        2. Образец Протокола Изменений Работ.
        3. Образец Протокола Прибытия.
        4. Образец Протокола Завершения Работ.
        5. Технический Контракт от ________________ 20____ г.
   
        За Заказчика:                                  За Исполнителя:
   __________________________                      ______________________
   __________________________                      ______________________
   __________________________                      ______________________
   __________________________                      ______________________
   __________________________                      ______________________
   __________________________                      ______________________

  

Календарный план работы

		КАЛЕНДАРНЫЙ ПЛАН РАБОТЫ

+-------------------------------------------------------------+
¦ Наименование работ по  ¦ Срок выполнения  ¦  Расчетная цена ¦
¦ договору и основных    ¦ начало-окончание ¦  этапа, тыс.руб.¦
¦ этапов его выполнения  ¦ (месяц, год)     ¦  в % к договорн.¦
¦                        ¦                  ¦     цене        ¦
¦________________________¦__________________¦_________________¦
¦                        ¦                  ¦                 ¦
¦                        ¦                  ¦                 ¦
¦                        ¦                  ¦                 ¦
+-------------------------------------------------------------+

От Исполнителя                             От Заказчика

Руководитель разработки _________________________________________________
                                     (должность)

________________/_____________/       _______________/_____________/
         подпись                                 подпись

      М.П.                                       М.П.

Календарный план работ

		                                Приложение № _____ к договору № _____
                                от "____"____________________200___ г.

            "УТВЕРЖДАЮ"               "УТВЕРЖДАЮ"

         ____________________         ____________________

                 М. П.                       М. П.
								 
         "  "____________20__г.       "  "____________20__г.

                        КАЛЕНДАРНЫЙ ПЛАН

_________________________________________________________________________
             (наименование действий совершаемых при выполнении договора)
      При выполнении своих обязательств стороны руководствуются настоящим
Календарным планом работ согласно таблице:
________________________________________________________________________
No     Наимено-  Начало  Окончание  Порядок  Стоимость  Аванс   Другие
этапа  вание      этапа    этапа    приема-  этапа      за      требо-
       работ                        сдачи               этап    вания
                                    работ                       по ус-
                                                                мотрению
                                                                сторон
________________________________________________________________________

      Настоящий план разработан обеими сторонами и выражает полное согла-
сие и понимание ими содержания, сроков, порядка сдачи основных этапов До-
говора, и порядка их оплаты.

      План составлен на ______________ листах и каждый лист подписан обе-
имисторонами.

       Представитель                                       Представитель

        Заказчика                                           Исполнителя

      Комментарии:
      Может называться  по разному:  графиком,  спецификацией и т.п.  Мо-
жет быть объединен с заданием и включать в себя информацию на него.
      Обязателен, когда договор выполняется поэтапно или по графику.  Ре-
комендуется оговаривать в договоре,  что календарный план является неотъ-
емлемой частью договора.

  

Договор строительного подряда

______________________________________________________________________
           (наименование объекта строительства и его адрес)

г. ____________                            "___ " _______________200_ г.

Заказчик: ____________________________________________________________
         (организационно-правовая форма организации и ее наименование) 

Подрядчик: ___________________________________________________________
         (организационно-правовая форма организации и ее наименование)

                             Определения

     В настоящем Договоре следующие  слова  и  выражения  будут  иметь
значения,  определенные  ниже,  за  исключением  случаев,  когда  иное
вытекает из содержания Договора.
     "Заказчик" - означает ___________________________________________
                           (организационно-правовая форма организации
_____________________________________ зарегистрированное и действующее
       и ее наименование)
по законам Российской Федерации. 
     "Подрядчик" - означает _________________________________________,
                           (организационно-правовая форма организации
_____________________________________ зарегистрированное и действующее
       и ее наименование)
по законам Российской Федерации. Лицензия МСЛ N _______ от 27.12.93г.
     "Объект" -   означает   здание  с  коммуникациями,  пристройками,
оборудованием,  системами,  сооружениями,  сетями,  дорогами и  др.  в
г.____________________________________________________________________
                        (точный адрес объекта
_____________________________________________________________________.
                            строительства)
     "Договор" -   настоящий   документ,   подписанный   Заказчиком  и
Подрядчиком,  а также все изменения и дополнения к нему, которые могут
быть   подписаны   ими   в   период  выполнения  работ  и  гарантийной
эксплуатации Объекта.
     "Стороны" - означает "Заказчик" и "Подрядчик".
     "Работы" - означают работы,  подлежащие выполнению Подрядчиком  в
соответствии    с    условиями    Договора    и    включают   в   себя
строительно-монтажные  работы,  прокладку   теплотрасс,   водопровода,
канализации,   электрических   и   телефонных  сетей,  вентиляционной,
пожарной систем,  очистных сооружений,  подъездных  дорог,  отделочных
работ, обустройство территории, устранение возможных дефектов.
     "Проектная документация"  -  означает  проектно-сметную,  рабочую
документацию на весь объем Работ.
     "Исполнительная документация"  -  комплект  рабочих  чертежей  на
строительство  объекта с надписями о соответствии выполненных в натуре
работ этим  чертежам  или  внесенными  в  них  изменениям,  сделанными
лицами,  ответственными за проведение работ,  сертификаты, технические
паспорта  и  другие  документы,  удостоверяющие  качество  материалов,
конструкций  и  деталей,  применяемых при производстве работ,  акты об
освидетельствовании  скрытых  работ  и   журналы   поэтапной   приемки
отдельных ответственных конструкций, акты об индивидуальных испытаниях
смонтированного оборудования,  журналы  производства  работ  и  другая
документация, предусмотренная строительными нормами и нормативами.
     "Строительная площадка"   -   означает   переданный    Заказчиком
Подрядчику  на период выполнения Работ до сдачи Объекта в эксплуатацию
земельный участок.
     Граница стройплощадки     объекта    обозначается    ограждением,
устанавливаемым в соответствии с генеральным планом.
     "Временные сооружения" - означают все временные сооружения любого
типа,   устанавливаемые   Подрядчиком   на   Строительной    площадке,
необходимые  для выполнения Работ,  которые после их завершения должны
быть убраны Подрядчиком с территории Объекта.
     "Строительная техника"  -  включает  в себя различные виды машин,
механизмов,  оборудование,  временные и передвижные источники тепла  и
энергии,  все приборы, инструменты, инвентарь и всякого рода оснастку,
ввозимые для выполнения Работ Подрядчиком,  которые  после  завершения
Работ должны быть вывезены Подрядчиком за пределы территории Объекта.
     "Специалист" - означает лицо,  имеющее определенную квалификацию,
знания  и  опыт,  позволяющие  обеспечить своевременное и качественное
выполнение Работ по заключенному Договору и/или соответствующий надзор
за их выполнением.
     "Персонал Подрядчика" - специалисты Подрядчика.
     "Персонал Заказчика" - специалисты Заказчика.
     "Одобрение" -  означает   подтверждение   в   письменной   форме,
сделанное   Заказчиком   или   Подрядчиком   или   их  уполномоченными
представителями.
     "Скрытые работы"   -  означает  работы,  скрываемые  последующими
работами и  конструкциями,  качество  и  точность  которых  невозможно
определить  после выполнения последующих работ и монтажа конструкций и
оборудования.
     "Акт сдачи  работ"  - означает документ,  подписанный сторонами о
завершении Подрядчиком  работ,  предусмотренных  условиями  настоящего
     Договора.
     Слова, употребляемые в единственном  числе,  могут  употребляться
также  и  во  множественном числе,  где это требуется по смыслу текста
Договора.
_____________________________________________________________________,
    (организационно-правовая форма организации и ее наименование)
именуемое  в  дальнейшем  Заказчик  в  лице   генерального   директора
_____________________________________________________________________,
                       (фамилия, имя, отчество)
действующего на основании Устава с одной стороны, и __________________
______________________________________________________________________
    (организационно-правовая форма организации и ее наименование)
именуемое  в  дальнейшем  ПОДРЯДЧИК  в  лице   генерального  директора
_____________________________________________________________________,
                       (фамилия, имя, отчество)
действующего  на  основании  Устава,  с  другой   стороны,   заключили
настоящий Договор о нижеследующем:

                      Статья 1. Предмет договора

     1.1. Подрядчик  выполнит  собственными  и  привлеченными силами и
средствами работы по строительству ___________________________________
______________________________________________________________________
                 (наименование объекта строительства)
в соответствии с  условиями  Договора,  заданием Заказчика и проектной
документацией,  включая   возможные   работы,  определенно  в  нем  не
упомянутые, но необходимые для полного сооружения ____________________
      (наименование объекта строительства)
__________________ и нормальной его эксплуатации.

                Статья 2. Стоимость работ по договору

     2.1. Стоимость  работ  по  настоящему  Договору  определяется  на
основании     протокола     договорной     цены      и      составляет
_________________(___________________________________________________)
 (цена договора)                (цена договора прописью)
(Приложение 1).
     В стоимость  Договора  включена  стоимость  строительно-монтажных
работ по возведению __________________________________________________
                           (наименование объекта строительства)
с наружной и внутренней инженерией, в том числе: _____________________
                                                      (прокладка
______________________________________________________________________
теплотрасс, водопровода, канализации, электрических и телефонных сетей,
______________________________________________________________________
    автоматической системы пожаротушения, вентиляционной системы, 
_____________________________________________________________________,
             очистных сооружений, подъездных дорог и др.)
а также стоимость страхования от строительно-монтажных рисков, которая
составляет в соответствии с  Постановлением  правительства РФ N 661 от
01.07.95 г. 1% от общей стоимости Договора и охраны объекта.
     Стоимость работ является фиксированной, но может уточняться после
выхода проектно-сметной документации в полном объеме.
     2.2. Если объемы работ в ходе  строительства  превысят  проектное
значение, обе стороны примут меры к уточнению договорной цены, оформив
это дополнительным соглашением.
     2.3. Исключением  в  увеличении  стоимости и сроков строительства
или одного из этих параметров могут быть обстоятельства  непреодолимой
силы.
     2.4. В случае поставки  материалов  Заказчиком,  договорная  цена
уменьшается в размере стоимости указанных материалов.

                  Статья 3. Обязательства подрядчика

     Для выполнения работ по настоящему Договору Подрядчик:
     3.1. Обеспечивает   строительство   в   полном   соответствии   с
согласованной  стороной  и  выданной  в  производство  работ проектной
документацией и требованиями СНиП, в сроки, установленные в п. 5.2.
     3.2. Выполняет  своими и привлеченными силами все работы в объеме
и в сроки, предусмотренные в настоящем Договоре и Приложениях к нему и
сдает  работы  Заказчику  в  состоянии,  позволяющем  вести нормальную
эксплуатацию ________________________________________________________.
                         (наименование объекта строительства)
     3.3. Принимает на себя полную ответственность за  качественные  и
безопасные методы строительства _____________________________________.
                                           (наименование
________________________________.
    объекта строительства)
     3.4. Несет   ответственность   перед   Заказчиком  за  надлежащее
исполнение работ по настоящему договору субподрядчиками.
     3.5. Поставляет  на  строительную площадку необходимые материалы,
оборудование,   изделия,   конструкции,   строительную    технику    и
осуществляет их приемку, разгрузку и складирование
     3.6. Выполняет своими и  привлеченными  силами  и  средствами  на
территории строительной площадки все временные сооружения, необходимые
для хранения материалов и выполнения работ по настоящему Договору.
     3.7. Информирует  Заказчика  о  готовности  приемки ответственных
конструкций скрытых работ,  приемка которых оформляется промежуточными
актами.  Передает  комплект  оформленной  исполнительной  документации
Заказчику после завершения всех строительно-монтажных работ.
     3.8. Устраняет   за  свой  счет  дефекты  и  скрытые  недостатки,
обнаруженные    в    период    гарантийного     срока     эксплуатации
_____________________________________________________________________,
                 (наименование объекта строительства)
который  составляет  согласно  СНиП  по  общестроительным и отделочным
работам  _______________год после ввода объекта в эксплуатацию.
         (срок гарантии)
     Дефекты, возникшие  из-за  некачественных   инженерных   решений,
принятых   в   проекте,   устраняются   за  счет  Заказчика  по  акту,
подписанному обеими сторонами.
     3.9. Вывозит  в  недельный  срок со дня подписания Акта о приемке
______________________________________________________________________
                 (наименование объекта строительства)
в  эксплуатацию  за  пределы  строительной  площадки принадлежащие ему
строительные  машины, оборудование и материалы, транспортные средства,
инструменты, приборы, инвентарь, изделия, конструкции и сооружения.
     Сдача строительной   площадки   оформляется   Актом   о   приемке
территории вокруг объекта и Актом о передаче строительной  площадки  в
целом.
     3.10. Выполняет  в  полном   объеме   все   свои   обязательства,
предусмотренные в следующих статьях настоящего Договора.

                  Статья 4. Обязательства заказчика

     Для выполнения настоящего Договора Заказчик:
     4.1. До начала производства работ обеспечивает стройку комплектом
согласованной проектно-сметной и разрешительной документации.
     4.2. Передает Подрядчику по Акту стройплощадку,  с передачей Акта
на разбивочную геодезическую сеть и высотные реперы.
     4.3. Обеспечивает  получение  разрешений  на  точки   подключения
временных инженерных сетей на период строительства.
     При производстве работ,  требующих вызова  владельцев  инженерных
систем, обеспечивает их прибытие на объект в течение 48 часов.
     4.4. Оформляет в установленном порядке разрешение на производство
работ.
     4.5. Производит  своевременную   оплату   выполненных   работ   и
финансирование   стройки   в   соответствии   с   календарным   планом
производства и финансирования работ. (Приложение 2).
     4.6. Для  оперативного  решения  спорных,  технических  и  других
вопросов,  возникающих в процессе производства работ, а также контроля
за  производством  работ,  приемки и оплаты выполненных работ Заказчик
назначает  ответственное  лицо  с  правом   подписи   обязательных   к
исполнению указаний Заказчика и Актов приемки-передачи. Все документы,
подписанные указанным лицом, считаются оформленными Заказчиком.
     4.7. Обеспечивает  авторский  и  технический  надзор  за ведением
строительства.
     4.8. Несет ответственность за сохранность построенного и сданного
ему _________________________________________________________________,
                (наименование объекта строительства)
а  также  приемку  и  сохранность   материалов  и   другого  имущества
Подрядчика после передачи ____________________________________________
                              (наименование объекта строительства)
или при вынужденной остановке работ и расторжении Договора. 
     4.9. Выполняет  в   полном   объеме   все   свои   обязательства,
предусмотренные в других статьях настоящего Договора.
     Если Заказчик  не  выполнит  в  сроки  все  свои   обязательства,
предусмотренные   настоящим   Договором,   что   приведет  к  задержке
выполнения работ по строительству объекта,  Подрядчик имеет  право  на
продление  срока  окончания  работ  на  соответствующий  период  и  он
освобождается на этот период  от  уплаты  штрафа  за  просрочку  сдачи
объекта в эксплуатацию.
     В этом   случае   стороны   примут    все    необходимые    меры,
предотвращающие  дополнительные  расходы.  Если у Подрядчика возникнут
дополнительные  расходы,  вызванные  невыполнением  или   ненадлежащим
выполнением  обязательств  Заказчиком,  он письменно сообщит Заказчику
размер дополнительных расходов с подтверждением их документами,  после
чего  стороны  договорятся  о сроках и форме возмещения дополнительных
расходов Подрядчика.
     При этом дополнительные затраты, понесенные Заказчиком вследствие
невыполнения  им  своих  обязательств  по  настоящему   Договору,   не
учитываются   при   определении  стоимости  машино-мест,  передаваемых
Подрядчику.
     4.10. Обеспечивает объект необходимым оборудованием.

                   Статья 5. Сроки выполнения работ

     5.1. Подрядчик   выполняет  своими  и  привлеченными  силами  все
определенные настоящим  Договором  строительно-монтажные,  специальные
работы и в установленном порядке сдает Заказчику.
     5.2. Срок выполнения работ по настоящему Договору устанавливается
в  соответствии  с  календарным  планом  производства и финансирования
работ (Приложение 2) и составляет ____________________________________
                                   (срок выполнения работ по договору)
год  с   момента  подписания  Договора,   получения  разрешительной  и
проектно-сметной документации.
     Подрядчик имеет  право  на  продление   срока   строительства   в
следующих случаях:
     в случае задержки Заказчиком своих  обязательств  таким  образом,
что выполнение работ Подрядчика тоже задерживается;
     если другие  работы,  не  входящие  в   обязанности   Подрядчика,
задерживают выполнение обязательств Подрядчика;
     изменение проекта строительства  по  причинам,  не  зависящим  от
Подрядчика в объеме, существенно влияющем на срок выполнения работ;
     задержка в оплате выполненных работ.
     5.3. В   случае,   если   в   ходе   выполнения  работ  возникнет
необходимость  внести  изменения  в  сроки  выполнения  работ,   такие
изменения должны совершаться по согласованию сторон в письменной форме
и оформляться дополнением к Договору.

                     Статья 6. Платежи и расчеты

     6.1. Оплата  работ  Заказчиком  производится  в  соответствии   с
утвержденным календарным планом производства и финансирования работ
     6.2. Оплата работ  Заказчиком  производится  на  основании  актов
выполненных работ по формам Ф-3 и Ф-2, представляемых Подрядчиком.
     Стоимость работ  должна   соответствовать   ценам   утвержденного
календарного плана производства и финансирования работ.
     6.3. Заказчик   обеспечивает   рассмотрение   и   приемку   актов
выполненных  работ  в  течение 72 часов с момента их представления или
возвращает с мотивированным отказом.
     6.4. Учет стоимости выполненных работ производится в ____________
_____________________ на момент оформления актов Ф-2 и Ф-3.
(наименование валюты)
     6.5. В случае отставания (более чем на 30  дней)  Подрядчиком  по
выполнению  работ  от  объемов предусмотренных графиком,  неустранения
указанных ранее дефектов, причинения ущерба Заказчику, Заказчик вправе
задержать оплату до устранения выявленных недостатков.
     6.6. Заказчик и Подрядчик ежемесячно  производят  сверку  объемов
выполненных работ.
     6.7. Окончательный   расчет   производится    Заказчиком    после
выполнения    Подрядчиком    всех    работ    по    Договору,    сдачи
______________________________________________________________________
                 (наименование объекта строительства)
Государственной  комиссии и приемки Заказчиком строительной площадки в
надлежащем виде.

                     Статья 7. Производство работ

     7.1. Заказчик  назначает  своего  представителя  на  строительную
площадку, который от имени Заказчика совместно с Подрядчиком оформляет
Акты  на  выполненные  работы,  а также проводит проверку соответствия
используемых Подрядчиком материалов и оборудования условиям Договора и
проектной документации.  Уполномоченный Заказчиком представитель имеет
право беспрепятственного доступа ко всем видам работ в  течение  всего
периода их выполнения и в любое время их производства.
     Подрядчик обеспечивает  представителя  Заказчика  помещением  для
работы.
     7.2. Между представителем Заказчика и Подрядчиком на строительной
площадке  будут  регулярно  производиться  совещания  по  согласованию
возникающих вопросов.
     7.3. Подрядчик  самостоятельно  организует  производство работ на
объекте по своим планам и графикам,  увязанными со сроками, указанными
в ст. 5 настоящего Договора.
     7.4. Подрядчик    осуществляет    согласование     с     органами
государственного  надзора  по  порядку  ведения  работ  на  объекте  и
обеспечивает его соблюдение.
     7.5. Заказчик   одновременно  с  Актом  о  передаче  строительной
площадки  передает   Подрядчику   документы   об   отводе   мест   для
складирования  излишнего  грунта и строительного мусора и карьеров для
добычи недостающего грунта.
     7.6. Подрядчик гарантирует, что качество строительных материалов,
оборудования  и   комплектующих   изделий,   конструкций   и   систем,
применяемых им для строительства, будут соответствовать спецификациям,
указанным  в  проектной  документации,   государственным   стандартам,
техническим условиям и иметь соответствующие сертификаты,  технические
паспорта и другие документы, удостоверяющие их качество.
     7.7. Подрядчик  письменно  информирует  Заказчика  за  два дня до
начала приемки отдельных ответственных конструкций и скрытых работ  по
мере их готовности.
     Готовность принимаемых   конструкций   и   работ   подтверждается
подписанием  Заказчиком  и  Подрядчиком  соответствующих актов скрытых
работ.
     Подрядчик приступает  к выполнению последующих работ только после
письменного  разрешения  Заказчика,  внесенного  в  журнал   поэтапной
приемки работ.
     Если закрытие работ выполнено без подтверждения Заказчика или  он
не  был  информирован  об  этом или информирован с опозданием,  по его
требованию Подрядчик обязан за свой счет вскрыть любую  часть  скрытых
работ, согласно указания Заказчика, а затем восстановить ее.
     7.8. В случае,  если Заказчиком  будут  обнаружены  некачественно
выполненные работы, Подрядчик своими силами и без увеличения стоимости
строительства обязан в согласованный срок переделать  эти  работы  для
обеспечения их надлежащего качества.
     Если Подрядчик в согласованный  с  Заказчиком  срок  не  исправит
некачественно  выполненные  работы,  Заказчик  вправе  привлечь другую
подрядную фирму для их исправления за счет средств Подрядчика.
     7.9. Подрядчик  осуществляет  уборку  и  содержание  строительной
площадки,  вывозку  строительного   мусора   с   площадки   в   период
строительства в места, указанные Заказчиком.
     7.10. Заказчик вправе вносить  любые  изменения  в  объем  работ,
которые   по   его   мнению   необходимы.Он   может   дать  письменное
распоряжение,  обязательное для Подрядчика,  на  выполнение  следующих
работ:
     увеличить или сократить объем любой работы, включенной в Договор;
     исключить любую  работу,  изменить  характер  или вид любой части
работы;
     выполнить дополнительную работу любого характера, необходимую для
завершения строительства.
     Если такие  изменения  повлияют  на стоимость или срок завершения
строительства,  Подрядчик приступает  к  их  выполнению  только  после
подписания  Заказчиком  и  Подрядчиком  соответствующего  соглашения к
настоящему Договору.
     7.11. С  момента  начала работ и до их завершения Подрядчик ведет
журнал производства работ,  где фиксирует все факты и  обстоятельства,
связанные с производством работ,  имеющие значение во взаимоотношениях
Заказчика  и  Подрядчика  (дата  начала  и   окончания   работ,   дата
представления    материалов,    оборудования,   услуг,   сообщения   о
несвоевременной поставке  материалов,  выхода  из  строя  строительной
техники,  а  также  все,  что  может  повлиять  на  окончательный срок
завершения строительства).
     Если Заказчик   не  удовлетворен  ходом  и  качеством  работ  или
записями Подрядчика,  он излагает свое мнение в  журнале  производства
работ.
     Подрядчик обязуется в трехдневный срок принять меры по устранению
недостатков, обоснованно указанных Заказчиком в журнале.

                        Статья 8. Охрана работ

     8.1. Охрана  объекта осуществляется Подрядчиком.  Подрядчик несет
ответственность  за  материальные  ценности  открытого   и   закрытого
хранения,   механизмы   и   прочее  имущество  в  пределах  ограждения
территории.
     8.2. Ущерб,    причиненный    сторонам   стихийными   бедствиями,
компенсируется в  установленном  порядке  или  на  условиях  страховых
договоров, заключенных в индивидуальном порядке.

             Статья 9. Обстоятельства непреодолимой силы

     9.1. Стороны  освобождаются  от  ответственности за частичное или
полное неисполнение обязательств  по  настоящему  Договору,  если  оно
явилось  следствием  природных  явлений,  военных  действий  и  прочих
обстоятельств  непреодолимой   силы,   и   если   эти   обстоятельства
непосредственно повлияли на исполнение настоящего Договора.
     Срок исполнения обязательств по настоящему Договору  отодвигается
соразмерно  времени,  в  течение  которого  действовали обстоятельства
непреодолимой   силы,   а   также   последствия,    вызванные    этими
обстоятельствами.
     9.2. Если обстоятельства непреодолимой силы  или  их  последствия
будут длиться более трех месяцев, Подрядчик и Заказчик в течение 10-ти
дней   обсудят,   какие   меры   следует   принять   для   продолжения
строительства.
     Если стороны не могут договориться в течение двух месяцев,  тогда
каждая из сторон вправе потребовать расторжения Договора.

        Статья 10. Приемка законченного строительством объекта

     10.1. Приемка завершенного строительством _______________________
                                                   (наименование
_________________________________ осуществляется после выполнения всех
     объекта строительства)
обязательств,  предусмотренных настоящим  Договором и в соответствии с
действующим порядком приемки на момент подписания Акта.
     10.2. Приемка ____________________________________ производится в
                   (наименование объекта строительства)
течение двух недель с даты получения Заказчиком письменного  извещения
Подрядчика о его готовности.
     10.3. Подрядчик передает Заказчику за пять дней до начала приемки
завершенного строительством __________________________________________
                                           (наименование
________________________________________ два экземпляра исполнительной
         объекта строительства)
документации в составе,  определенном  Заказчиком. Подрядчик письменно
подтвердит  Заказчику,  что  данные  комплекты   документов  полностью
соответствуют фактически выполненным работам.

                         Статья 11. Гарантии

     11.1. Подрядчик гарантирует:
     выполнение всех  работ  в  полном объеме и в сроки,  определенные
условиями настоящего Договора;
     качество выполнения   всех   работ  в  соответствии  с  проектной
документацией и действующими нормами;
     своевременное устранение  недостатков и дефектов,  выявленных при
приемке   работ   и   в   период   гарантийного   срока   эксплуатации
_____________________________________________.
    (наименование объекта строительства)
     11.2. Гарантийный  срок  на  выполненные работы устанавливается в
течение ______________________________________________________________
                    (продолжительность гарантийного срока)
месяцев с даты  подписания  Акта о приемке законченного строительством
__________________________________________ Государственной комиссией.
   (наименование объекта строительства)
     11.3. Если в период гарантийной эксплуатации ____________________
                                                      (наименование
____________________________ обнаружатся дефекты, которые не позволяют
   объекта строительства)
продолжить нормальную эксплуатацию ___________________________________
                                              (наименование
___________________________________ до их устранения, гарантийный срок
     объекта строительства)
продлевается  соответственно на период устранения дефектов. Устранение
дефектов  осуществляется Подрядчиком за свой счет, если эти дефекты не
являются следствием некачественно выполненной проектной документации.
     Наличие дефектов и сроки их устранения фиксируются  двухсторонним
Актом Подрядчика и Заказчика.
     При отказе  Подрядчика  от  составления   или   подписания   Акта
обнаруженных  дефектов  и  недоделок  для  их  подтверждения  Заказчик
организует    квалифицированную    экспертизу,    которая     составит
соответствующий Акт по фиксированию дефектов и недоделок.
     Если Подрядчик в течение срока,  указанного в  Акте  обнаруженных
дефектов,  не  устранит  дефекты  и  недоделки  в выполненных работах,
включая оборудование,  Заказчик вправе,  при сохранении своих прав  по
гарантии, устранить дефекты и недоделки силами другого Подрядчика.
     В этом случае Подрядчик возмещает Заказчику всю сумму  затрат  на
оплату работ по устранению дефектов.

                  Статья 12. Лицензии (сертификаты)

     12.1. Подрядчик   обязуется   нести   все  расходы,  связанные  с
получением  лицензий  (сертификатов)   на   материалы,   комплектующие
изделия,  необходимые  для  выполнения  работ и эксплуатации объекта в
объемах своих поставок.

                   Статья 13. Расторжение договора

     13.1. Заказчик  вправе   потребовать   расторжения   Договора   у
Подрядчика в следующих случаях:
     задержка Подрядчиком  начала  строительства   по   причинам,   не
зависящим от Заказчика;
     задержка Подрядчиком хода строительства по его вине,  когда  срок
окончания строительства, установленный в Договоре, увеличивается более
чем на два месяца;
     нарушение Подрядчиком   условий   Договора,  ведущих  к  снижению
качества работ, предусмотренных проектом;
     аннулирование лицензий на строительную деятельность, другие Акты,
налагаемые   государственными   органами   в    рамках    действующего
законодательства, лишающие Подрядчика права на производство работ.
     13.2. Подрядчик  вправе  потребовать   расторжения   Договора   в
следующих случаях:
     при остановке Заказчиком выполнения  строительно-монтажных  работ
по  причинам,  не  зависящим от Подрядчика,  на срок,  превышающий три
месяца;
     уменьшения стоимости  строительства  более  чем на 20%  в связи с
внесенными Заказчиком изменениями в проектную документацию;
     неоплаты за выполненные работы свыше трех месяцев.
     13.3. При расторжении Договора по совместному решению Заказчика и
Подрядчика  незавершенное строительство передается Заказчику,  который
оплачивает  Подрядчику   стоимость   выполненных   работ   в   объеме,
определяемом ими совместно.
     13.4. Сторона,  решившая расторгнуть Договор, согласно положениям
настоящей статьи, направляет письменное уведомление другой стороне.
     Договор расторгается в установленном порядке.
     13.5. При  расторжении Договора виновная сторона возмещает другой
стороне понесенные ею убытки и упущенную выгоду.

           Статья 14. Имущественная ответственность сторон

     14.1. За  нарушение  Заказчиком  обязательств  (сроков   передачи
проектной  и  разрешительной  документации),  он уплачивает Подрядчику
пеню в размере _______________________________________________________
                              (размер пени в процентах)
от  стоимости  данного  Договора  за  каждый   день   до  фактического
исполнения обязательств, но в целом не более _________________________
                                        (размер неустойки в процентах)
стоимости строительства.
     14.2. В   случае   задержки   установленных   Договором    сроков
перечисления аванса, оплаты выполненных работ и окончательных расчетов
Заказчик возмещает Подрядчику пеню в размере _________________________
                                             (размер пени в процентах)
от  причитаемой  суммы  за  каждый  день   просрочки   до фактического
исполнения обязательств, но в целом не более _________________________
                                        (размер неустойки в процентах)
от причитающейся суммы. 
     14.3. В случае необеспечения установленных Договором сроков ввода
в эксплуатацию ______________________________________________________,
                        (наименование объекта строительства)
а  также  систем,  сооружений  и  других  элементов  комплекса по вине
Подрядчика им уплачивается штраф в размере ___________________________
                                           (размер штрафа в процентах)
стоимости  данного  Договора  за каждый день просрочки до фактического
завершения строительства, но в целом не более ________________________
                                           (размер штрафа в процентах)
от стоимости строительства.
     14.4. За задержку устранения дефектов и  недоделок  в  работах  и
конструкциях  против  сроков,  указанных  в Акте обнаружения дефектов,
Подрядчик уплачивает Заказчику пеню в размере ________________________
                                             (размер пени в процентах)
от  стоимости  затрат  на  устранение  дефектов  за   каждый  день  до
фактического    исполнения    обязательств,    но    в  сумме не более
_________________________________________________________ от стоимости
              (размер неустойки в процентах)
затрат на устранение дефектов. 
     14.5. Кроме   предусмотренных   настоящей   статьей   санкций  за
неисполнение обязательств по  Договору  сторона,  нарушившая  Договор,
возмещает   другой  стороне  фактически  нанесенные  убытки  в  сумме,
непокрытой пеней (предусмотренной ст.  14.1-14.4),  включая  упущенную
выгоду.
     Уплата пени  за  просрочку  или  иное   ненадлежащее   исполнение
обязательств  по  Договору,  а  также возмещение убытков,  причиненных
ненадлежащим  исполнением  обязательств,  не  освобождает  стороны  от
исполнения этих обязательств в натуре.

                      Статья 15. Особые условия

     15.1. После   подписания   настоящего   Договора  все  предыдущие
письменные и устные соглашения, переписка, переговоры между сторонами,
относящиеся  к  данному Договору,  теряют силу,  если они противоречат
настоящему Договору.
     15.2. Ущерб,  нанесенный третьему лицу в результате строительства
объекта по вине Подрядчика,  компенсируется  Подрядчиком,  а  по  вине
Заказчика, соответственно Заказчиком.
     Расходы по  возмещению  ущерба,  нанесенного  третьему  лицу   по
непредвиденным причинам, несет Заказчик.
     Подрядчик во всех случаях принимает срочные  меры  по  ликвидации
нанесенного  ущерба  и  тогда,  когда  соответствующие  затраты  несет
Заказчик.
     15.3. Все  изменения и дополнения к настоящему Договору считаются
действительными,  если они оформлены в  письменном  виде  и  подписаны
сторонами.
     15.4. Любая  договоренность  между  Заказчиком   и   Подрядчиком,
влекущая  за  собой  новые  обстоятельства,  которые  не  вытекают  из
настоящего Договора,  должна быть письменно подтверждена  сторонами  в
форме дополнений или изменений к настоящему Договору.
     15.5. Если Подрядчик после завершения работ по  Договору  оставит
на  строительной  площадке принадлежащие ему материалы и оборудование,
Заказчик  задержит  оплату  выполненных  работ  Подрядчику   до   даты
освобождения им строительной площадки.
     15.6. Во  всем  остальном,   что   не   предусмотрено   настоящим
Договором, применяются нормы законодательства Российской Федерации.
     15.7. Все  указанные   в   Договоре   приложения   являются   его
неотъемлемой частью.
     15.8. Спорные вопросы,  возникающие в ходе исполнения  настоящего
Договора, разрешаются арбитражным судом в установленном порядке.

           Статья 16. Юридические адреса и реквизиты сторон

     Заказчик:                    Подрядчик:
     ______________________       ______________________
     ______________________       ______________________
     ______________________       ______________________
     ______________________       ______________________

     Приложения:
     Приложение N 1 - Протокол договорной цены
     Приложение N 2 - Календарный  план  производства и финансирования
работ.

     Настоящий Договор составлен в двух  экземплярах:  по  одному  для
каждой из сторон.

     Заказчик:                    Подрядчик:
     ______________________       ______________________





                                                        Приложение N 1
                                                     к Договору N ____


                               Протокол
           соглашение о договорной цене к Договору N ______

     Мы, нижеподписавшиеся, от лица Заказчика - ______________________
                                                     (наименование
______________________________________________________________________
                  должности, фамилия, имя, отчество)
и от лица Подрядчика - _______________________________________________
                                   (наименование должности,
______________________________________________________________________
                       фамилия, имя, отчество)
удостоверяем, что  сторонами достигнуто соглашение о договорной цене в
сумме ________________________________________________________________
                   (цена договора цифрами и прописью)
включая НДС, за строительство _______________________________________.
                                (наименование объекта строительства)
     Протокол договорной цены может быть уточнен после  выхода  ПСД  в
полном объеме.

     Заказчик                     Подрядчик
     ______________________       ______________________

 

Договор подряда с ВТК

		                                                          Вариант
ДОГОВОР
подряда с временным  трудовым (творческим)
коллективом

г._______________                                 "___"_________200__г.

     Временный творческий коллектив, именуемый в дальнейшем ВТК, в лице
руководителя  __________________,  действующего  на  основании  решения
общего собрания ВТК, с одной стороны, и _______________________________
                                            (наименование  организации)
_______________________________________________________________________,
именуемой в дальнейшем "Заказчик", в  лице  ___________________________,
                                                     (Ф.И.О.)
действующего на  основании  _____________________,  с  другой  стороны,
заключили настоящий договор о нижеследующем:

     I. Предмет договора
     1. ВТК  берет на  себя обязательство выполнить работу по _________
(характер  и  виды  работ)  в  соответствии  с  заданием  Заказчика  во
исполнение хоздоговора _______________________________________________
     2. ВТК  выполняет работу  и сдает  Заказчику отдельные  ее этапы в
соответствии с техническим заданием и календарным планом, прилагаемым к
договору и являющимися его неотъемлемой частью.
     3. Срок выполнения работы
     Начало    _____________
     Окончание _____________
ВТК имеет право досрочного выполнения работы.
     4. Результаты работ предоставляются в виде _______________________
(форма предоставления работы)
     Отдельные этапы работ оформляются:______________
     5.  Промежуточные   и  окончательные  этапы  работы  ВТК  передает
Заказчику:_____________________________________________________________
     6. Работа  считается выполненной  после подписания  акта  приемки-
сдачи  (технического   акта  внедрения)   представителем  Заказчика   и
______________________________________________________________________.

     II. Права и обязанности Заказчика
     7. Для  выполнения работ  Заказчик обеспечивает  ВТК  необходимыми
помещениями, средствами,  материалами, оборудованием  и  комплектующими
изделиями за счет выполнения их _______________________________________
(наименование организации)  по прилагаемой  к договору  описи либо иным
способом, оговоренным в дополнительных условиях.
     8. Заказчик устанавливает форму отчетности.
     9.  Заказчик   обязан  принять   промежуточные   и   окончательные
результаты  работ   в  течение  _____  дней  с  момента  уведомления  о
готовности.
     10.  Заказчик  выявляет  допущенные  ВТК  отступления  от  условий
договора либо  недостатки в работе, ухудшающие ее результаты, и требует
их устранения в установленном настоящим договором порядке.
     11.  Заказчик  обязан  оплатить  выполненную  согласно  настоящему
договору работу.

     III. Права и обязанности ВТК
     12. Работа  в ВТК  выполняется в  свободное от основной работы или
учебы время.
     13. Руководитель  ВТК избирается  общим собранием  его членов,  он
организует  всю   работу  и   несет  персональную   ответственность  за
деятельность ВТК и результаты его работы.
     14. Прием  в члены  или исключение  из членов ВТК после подписания
настоящего договора  осуществляется общим  собранием  ВТК  большинством
голосов и  является  действительным  после  утверждения  представителем
Заказчика.
     15.  ВТК   несет  материальную  ответственность  за  необеспечение
сохранности вверенного ему Заказчиком имущества.
     16. ВТК  предоставляет Заказчику  отчеты о  выполненных работах  в
сроки, установленные в договоре (календарном плане).
     17. ВТК  обязано своевременно  и качественно  выполнить и передать
Заказчику промежуточные и окончательные результаты работ.
     18. ВТК отчисляет Заказчику ____% прибыли.
     19.  ВТК   предоставляет  отчет   об  использовании   материально-
технических ресурсов и возвращает их остатки.

     IV. Дополнительные условия
     20.______________________________________________________________

     V. Ответственность сторон
     21. В  случае неисполнения  обязательств каждая  из сторон  вправе
досрочно расторгнуть  договор с  уведомлением другой  стороны  за  ____
(дней, месяцев).
     22. В  случае несвоевременного  начала исполнения  работ  либо  их
выполнения  с   существенными   нарушениями   сроков,   предусмотренных
договором (календарным  планом), Заказчик  вправе досрочно  расторгнуть
договор с предъявлением требований о возмещении убытков.
     23. В  случае допущения  ВТК отступлений  от условий договора либо
установления  иных  недостатков,  ухудшивших  работу,  Заказчик  вправе
обязать ВТК устранить их в ____ срок за свой счет.
     24. ВТК  возмещает Заказчику расходы, понесенные им по исправлению
допущенных ВТК нарушений и недостатков в работе.
     25. При  установлении указанных нарушений, недостатков, ухудшивших
работу (результаты работы), вознаграждение ВТК уменьшается на ____ руб.
(%).
     26. При нарушениях, установленных настоящим договором (календарным
планом), сроков  ВТК оплачивает  штраф (неустойку)  в размере _____ руб
(%) за каждый день просрочки.
     27. За несвоевременное предоставление Заказчику установленных форм
отчетности ВТК  оплачивает штраф  ______ руб. за каждый день просрочки,
но не более _____ руб.
     28.  За   непредоставление  установленных   форм  отчетности   ВТК
оплачивает штраф ______ руб.
     29. При  наличии  существенных  недостатков  на  одном  из  этапов
работы,  приводящих  к  невыполнению  условий,  установленных  пп._____
договора, Заказчик  вправе расторгнуть договор без оплаты произведенных
работ с предъявлением требования о возмещении убытков.
     30. При  наличии существенных  отступлений от  договора либо  иных
существенных  недостатков   Заказчик  вправе   расторгнуть  договор   с
предъявлением требований о возмещении убытков.
     31. При  невыполнении п.20__настоящего договора взыскивается штраф
(неустойка) в размере _____ руб.(%)
     32. Уплата  штрафов, неустоек не освобождает стороны от выполнения
обязательств.

     VI. Размер и порядок расчетов
     33. По  настоящему договору  Заказчик оплачивает  ВТК  _____  руб.
путем перечисления  через учреждения  Сбербанка либо  в  течение  _____
после окончания и принятия работ (результатов работ).
     34.  Распределение   коллективного  заработка   ВТК   производится
самостоятельно.
     35. Другие условия:___________

     VII. Юридические адреса сторон
     Заказчик__________________________________________________________
(полное наименование)
расчетный счет N______ в ______________________________________________
адрес__________________________________________________________________
     ВТК_______________________________________________________________
адрес:_________________________________________________________________
     Приложение: 1._______________________
                 2._______________________
                 3._______________________
                 4._______________________
     Подписи:

ЗАКАЗЧИК                                ВТК

______________________________          ______________________________
            М.П.                                      М.П.

© 2008 - 2017 OtchetOnline - аккредитованный удостоверяющий центр
Тел.: 8 800 7007 801 (звонок бесплатный)